关于意向书
随着社会一步步向前发展，洽谈事务越来越多人会去使用意向书，合作意向书不属于正式的协议，意在表明一种意向，拟起意向书来就毫无头绪？下面是小编整理的关于意向书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
关于意向书1致：xx公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。
此致
xx改建工程!
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
关于意向书2甲方：身份证号：（放款方联络人）
乙方：福建省四方置业有限公司
乙方“福建省四方置业有限公司”因房地产项目建设（龙腾盛世城市文化广场在建工程）需要融资，经与甲方（厦门）认真商谈后，甲方愿意为乙方提供融资帮助，并自愿达成协议如下：
一、甲方负责联络上海某银行，并做好融资资料送审及银行进场考察等融资有关工作；
二、乙方融资需求量为人民币叁亿元整；
三、乙方用款时间为贰年整，银行一次放贷期限同为贰年整，期间不予收贷及放贷；
四、乙方现提供给甲方的融资送审资料的真实性由福建省四方置业有限公司进行保证，如因所供资料的虚假造成融资未果，对甲方为本笔融资所支出的正常差旅费，乙方愿意赔付；
五、在规定的融资限期内，即签订的融资意向书一个月内，甲方应保证银行放款，在此期间乙方不得因向别处借款而导致放弃本笔融资需求（除原有建设银外）。本条款单项违约金为人民币伍佰万元（人民币￥5000000.00），乙方同意以“凤翔名苑”作为质押担保；
六、甲方保证银行贷出与乙方收到的金额相等，没有其它附加条件，如保证金、承兑汇票、债券以及月季存款等；
七、放款后以银行放款金额为准（不得低于人民币叁亿元），月利率1.5%，扣除银行利息（含利息单等）余下部分利息转入甲方指定账户。
八、乙方承诺甲方应得的第一年利息差额一次性转入甲方指定账户。银行放款日期算满第13个月逐月再按利息差额向甲方支付劳务费，同样也与“凤翔名苑”做为质押担保。
九、双方确认：如乙方未与甲方联络的某银行签订的借款合同，或借款合同未履行的，则本合同自动终止，因履行合同产生的费用各自承担。
十、本意向书有效期自签订之日起有效期为30天。
十一、本意向书未尽事宜双方届时可协商补充订立。
十二、本意向书双方签字后次日生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
关于意向书3致：xxxxxxxxxx
由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。
4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期
8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
xxxxxxxxx建设工程有限公司
xxxxx一期道路及排水工程项目部
20xx年xx月xx日
关于意向书4一、建设网站前的市场分析简述
芜湖华航机械电子有限公司是芜湖的一家从事LED研发、生产以及销售的综合型公司，从20xx年创立之初至20xx年底短短3年的时间公司的规模已经扩展到50人，年销售额200万以上，可以说华航机械电子有限公司是一家发展很不错的公司。但是由于来自公司内部和外部的各方面的原因，致使公司发展一直处于瓶颈状态不能突破从而限制了公司的发展和扩大。现在公司继续找到一条突破瓶颈的方法，然而发展网络营销就是公司首选的方法，但是由于公司的管 ……此处隐藏3300个字……/p>
传真：____________
联系人：__________
第十六条生效、变更、终止
1、本意向书经甲乙双方法定代表人或授权代表人签名并加盖公章后生效。
2、本意向书未尽事宜，各方另行协商并签订补充协议。
3、如乙方对尽职调查结果不满意或甲方提供额资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。
4、本意向书双方均享有终止谈判的权利。任何一方决意终止谈判时，应及时通知另一方。如因终止谈判一方延迟或未履行谈判终止义务给另一方造成损失的，应负赔偿责任。
第十七条适用法律
本意向书的订立、效力、解释、执行、修改、终止及争议的解决，均适用中华人民共和国的法律。
第十八条争议解决
1、甲乙双方在解释或者履行意向书过程中发生争议的，应尽量通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向乙方所在地_____人民法院起诉。
2、在解决争议期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行本意向书所规定的其他各项条款。
第十九条其他
1、本意向书一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。
2、本意向书附件与本意向书一并签署，是本意向书的必要组成部分，具有同等法律效力。
甲方(公章)：____________________________
法定代表人或授权代表人(签名)：__________
签署日期：20xx年xx月xx日
乙方(公章)：____________________________
法定代表人或授权代表人(签名)：__________
签署日期：20xx年xx月xx日
关于意向书7尊敬的校领导：您好!我是一名即将毕业的汉语言文学教育专业的本科毕业生!我冀求贵校的语文教师岗位!
有人说：语文是一门最简单的学科，任何人都能胜任。我耻笑这些人!井底之蛙何以知天下之大!语文是一门以语言为基础的综合类学科!上至先秦两汉，下到近现当代，纵横上下五千年文化史，古今中外，尽收囊括!没有深厚的文学功底，缺乏扎实的文学素养，能够胜任语文老师简直是无稽之谈!
所谓后积薄发，我在学校四年，广泛涉猎古今中外文学名著，钻研语文基础理论知识。特别是在古代汉语，现代汉语和古代文学，现代文学方面用心独特!另外课余时间，我自学中国古代文体知识，对诗，词，歌，赋，曲有深刻的掌握!
作为一名教师，不仅要有深厚的文学功底和专业素养，还要有对教育事业的无限热忱!心猿意马，走马观花，怎能在默默无闻的教育事业上奉献一生哪?我出身教育家庭，从小就对教师充满了憧憬!上学期间我积极参加社会实践锻炼，并且一直在业余时间做家教。暑假期间和同学办培训班，颇受到家长好评。
教育理论知识是一名教师必须具备的专业素质，对教育心理学，语文教法得心应手是教师必备的责任!刘禹锡的一首诗作为我四年的总结：“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”。四年的磨练，终成一剑。
纸上谈兵，何以锋芒必露;千锤百炼，方现真金。
希望能在贵校开拓一片天地!为贵校贡献一分力!
此致
求职人：
20xx年xx月xx日
关于意向书8致：_____项目管理有限职责公司
由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：
1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司
_______年____月____日
关于意向书9尊敬的A先生：
根据ABC公司提供—YZ投资公司的信息和预测数据，—YZ投资公司与ABC公司同意—YZ投资公司将在完全稀释后的基础上以八百万美元的融资后作价（或六百万美元的融资前作价）投资ABC公司的A系列优先股票。投资条件如下：
1、股票的购买 双方同意—YZ投资公司投资二百万美元购买ABC公司的A系列优先股，此项投资将换取ABC公司 25%的的完全稀释后的股权（"完全稀释后"的意思是已经考虑计算了员工股票期权和其它认股权等可能性之后）。
2 、四周的限制期 ABC公司同意给—YZ投资公司四周的限制时间完成尽职调查，时间从本协议签字之日起计算。如果在这段时间结束时—YZ投资公司对尽职调查的结果感到满意并决定投资，ABC公司将根据附件的条款清单所列条件出售A系列优先股给—YZ投资公司。本条款不限制其他投资公司在此同一期间内对ABC公司做尽职调查。
3、投资前提条件
a） 双方最后签订令—YZ投资公司满意的投资合同；
b） 对ABC公司的法律、公司业务和财务等方面尽职调查令—YZ投资公司满意；
c） 投资案最后得到—YZ投资公司投资决策委员会的批准；
d） ABC公司的业务没有发生本质变化；
e） ABC公司在香港（或英属维京群岛或开曼群岛）重新注册，本地的ABC公司变成一个境外公司的子公司。
4、保密约定 在双方认可（或否决）投资许诺之前，双方有关人士及其代理人负有保密责任，不对外泄露谈判内容及进展。如果现行法律或法院认为确实有必要，披露信息的一方在此情况下需预先通知另一方，并尽可能把披露内容限制在最小范围内。
5、免责声明 双方均放弃基于本条款清单和投资意向而向法院起诉的企图和权力。
6、无约束力声明 本投资意向书不是—YZ投资公司的许诺书。正式的投资承诺必须在签订投资合同之后才能生效。
7、适用法律 本投资意向书适用中华人民共和国法律。
本协议信件所附之条款清单只作为进一步调查和谈判的基础，不是任何一方对所提及的投资交易的许诺。如果你同意以上条件及所附条款清单的投资条件，并愿意以此为基础继续往下做。那么请在下面适当的地方签字，并递交一份正式副本给—YZ投资公司。时间最迟不能超过本地时间20xx年10月31日，否则上述建议将自行终止。
同意并接受上述条件：
ABC公司代表
签字： 。 日期： 。
—YZ投资公司代表
签字： 。 日期： 。
